后疫情时代的世界工程承包

〖壹〗、后疫情时代世界工程承包面临重新洗牌 ，机遇与挑战并存
，企业需以务实态度应对市场变化，聚焦风险管控 、履约增效与业务转型 ，确保生存与发展 。后疫情时代的世界国内形势世界分化加剧：疫情导致各国经济与社会结构加速调整
，世界矛盾凸显，信任减弱
。中国需应对外部环境的不确定性 ，民生
、外资与外贸成为主要压力来源。

〖贰〗、022年1月19日14：00-15：30，海菁汇将举办《后疫情时代的世界工程市场开发》主题直播
，由世界工程项目资深询问顾问朱明主讲 。以下为详细信息：直播背景与核心议题新冠疫情加速了全球市场的变革，世界工程行业面临经营理念更新与战略调整的迫切需求
。

〖叁〗 、这种分化在后疫情时代持续深化 ，数字经济占比进一步提升
，实体经济则通过“上云用数赋智 ”寻求转型突破。全球产业链区域化重构：疫情暴露了全球产业链过度集中的风险，各国开始推动产业链“近岸外包
”“友岸外包” 。

〖肆〗
、后疫情时代的逆全球化浪潮是多重因素交织的结果 ，其本质是欧美国家为维护自身利益和战略安全
，对全球化进程的主动调整与重构。这一浪潮既包含经济利益的再分配，也涉及世界权力结构的深刻变化 ，中国需通过强化核心技术、引领新型全球化 、掌控新科技革命话语权等方式积极应对
。

【河姆渡】铭基董事长赵钢:三句话读懂疫情之下的智能建筑行业

〖壹〗、铭基董事长赵钢在访谈中用三句话概括了疫情之下智能建筑行业的情况
，具体解读如下：第一句：疫情延缓了线下工程的进度，却促进了线上业务的火热开展 施工人员紧缺：疫情导致返城务工人员减少 ，且返城后需隔离14天
，使得疫情初期施工人员严重不足。项目进度延缓：技术人员和工程管理人员被困外地，核心人员无法到岗 ，影响项目进度 。

34亿的大基建究竟是对是错?疫情过后,如何来快速恢复经济?

加强世界合作：积极参与全球经济治理和区域合作，推动贸易和投资自由化便利化
，为经济发展创造更加有利的外部环境
。综上所述，34万亿的大基建方案需谨慎考虑其可行性和效果。在疫情过后快速恢复经济的过程中 ，政府需要采取多措并举的方式
，既要解决当前企业运营困难和员工欠薪等燃眉之急，又要着眼长远推动经济持续健康发展 。

疫情结束后 ，可能出现项目集中开工和赶工期现象
，部分受疫情影响严重的地区可能加码基建投资，尤其是医疗基建领域（如医院建设规模扩张） ，进一步推动行业需求
。房地产政策与市场分化与2003年非典时期不同
，当前中国宏观杠杆率较高，且长期调控房地产泡沫 ，政策空间有限。

结论：疫情过后
，全球经济将经历非对称复苏，部分行业（如传统服务业）可能长期低迷 ，而数字化
、绿色化领域将迎来新机遇 。中国凭借制度优势和产业升级，有望在挑战中强化全球地位
，但需警惕结构性风险（如债务、产能过剩）
。最终，疫情既是危机 ，也是转型催化剂
，推动全球经济向更可持续 、数字化的方向演进。

房价逻辑未变，城市增长潜力大只要疫情没有改变经济增长轨迹 ，就不会改变房价逻辑 。房价承载城市增长
，有增长潜力的城市房价有上涨动力，如北上广深
、杭州和成都等
。江浙一带民营经济生命力顽强 ，企业活力带动经济活力
，吸引人才，促进城市建设 ，疫情过后这些逻辑会被加强。

政策推动基建投资
，建筑行业迎来发展机遇2020年初疫情对全球经济造成冲击，国内经济需较长时间复苏 。借鉴2008年全球经济危机时国家通过投资基建拉动经济的经验 ，此次疫情后政策层面更加注重基建领域投资。建筑行业作为基建的核心载体，成为政策红利的主要受益者
。

疫情后的湖北花15.95亿建智慧灯杆!智慧灯杆的建设意义是什么?_百度...

疫情后湖北投资建设智慧灯杆
，其建设意义主要体现在疫情防控、城市基建升级 、城市产业升级等方面，具体如下：在疫情防控中发挥重要作用疫情期间 ，全国多地利用智慧灯杆有效监控和控制疫情。例如武汉市东西湖区利用智慧灯杆的功能应用
，提高了疫情期间的监管力度和效率，有效控制了特殊时期的人群集聚 。

建设工程因疫情或者疫情防控措施影响而停工的,是否可以适用不可抗力...

〖壹〗
、建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的 ，可以适用不可抗力作为免责事由
，但需满足法定条件并履行合同约定程序
。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

〖贰〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的 ，应当顺延工期
，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任 。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出，因疫情防控导致的建设工期延误 ，属于合同约定中的不可抗力情形
，应将约定的工期顺延
。

〖叁〗
、收集索赔证据：综合2013版、2017版《建设工程施工合同》通用条款中不可抗力承担规则，承包人一定要收集 、保存对自己有利的各种形式证据。索赔证据可分如下几类：发包人发布的停工
、复工通知等证据 。各地关于冠状病毒疫情的防控措施 ，尤其是项目所属地住建部的防控措施，保存因配合防控措施而增加的资金投入证据
。

〖肆〗、疫情影响不足以导致合同履行不能
，但符合《比较高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的，根据公平原则确定是否变更或解除。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的 ，一般予以支持 。合同无约定时
，因疫情防控导致停工的，工期可顺延
。

〖伍〗 、所以 ，企业不能以疫情的不可抗力作为拒绝向员工发放工资的理由。

〖陆〗、因不可抗力引起或将引起工期延误
，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担 。承包人在停工期间按照发包人要求照管
、清理和修复工程的费用由发包人承担。